人工窝工工日怎么计算 如何计算建筑工程窝工费损失？

停窝工损失费指施工单位按合同规定或双方协定的条款进入现场后，如因设计或建设单位责任造成停窝工损失的费用，由建设单位负责。内容包括：现场施工机械在停窝工期间的停滞费和现场工人在停窝工期间的工资以及周转性材料的维护和摊销费。
施工机械的停窝工损失费：定额中机械台班的停滞费*停滞台班量；
工人停窝工损失费：每工单价（25元）*停窝工总工日数，再以停窝工工资总额的30%作为管理费；
周转性材料的停窝工损失费可按实结算。
按上述规定计算的停窝工损失费总和，只计取税金，其中，机械停滞台班量和工人停窝工总工日数，均应扣除法定节假日。
下图右上角为工地上现场窝工照片

拓展资料：
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条规定：“丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。”3.1上述司法解释实际上只规定了一种赔偿办法，即：定额赔偿办法，实行一次性给付赔偿。3.2一次性赔偿丧葬费，就是按照标准确定赔偿金额。按照最高法院司法解释规定的办法，就是按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，赔偿6个月。其中，职工月平均工资应当按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度职工月平均工资的统计数据确定。
参考资料：《二级建造师管理与实务》中国建筑工业出版社；《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

就是停工共十个工作日的意思

17641737735：人工工日怎么算?
单荣答：工日=3*3=9

17641737735：如何计算人工工日呢?
单荣答：在时间定额（工日）计算中，知道工程量，计算工日用计算的总工程量除以定额每工日包含的工程量，得的数就是工日。工日是工程计量的时候统计人工费的一个依据，按照我国劳动法的规定，一个工作日的工作时间为8小时。一种表示工作时间的计算单位。通常以八小时为一个标准工日，一个工人的一个劳动日，习惯...

17641737735：窝工费用怎么计算
单荣答：根据查询百度经验显示，窝工费计算方式如下：1.施工机械停滞费按定额台班单价的40%乘以停滞台班数计算。2.管理费按人工停窝工费的20%计算。3.停窝工人员生活补贴按每人每天15元乘以停工工日数计算。4.连续7天之内累计停工小于8小时的不计算停窝工损失费。5.其他材料等使用费用（其他额外发生量）。

17641737735：停窝工总工日数和总天数有区别吗
单荣答：有区别的。停窝工总工日数是按8小时一个工日计算的 停窝工总工天数是按每天24小时计算的方法。

17641737735：...5月22,因为罕见大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10
单荣答：10工日和10天是不一样的，一个工作日的工作时间为8小时，人工工日简单来讲，就是一个工人干了一天的活的一种计价方式。10个工日您可以理解为10个工人，每人窝工8小时，其实就是1天。24日恢复工作了，所以就只计23日一天的窝工就可以了。

17641737735：工地停工工人误工费怎么算
单荣答：2、停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。(二) 机械停置费：1、机械停置台班单价按当地规定的相应机械的台班折旧费的70%计算综合价格；机械停置台班数量按以下公式计算： 机械停置台班定年工作台班*机械停置期(天)/365。2、长期停工的...

17641737735：工地停工几天才算误工费
单荣答：停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格，工日数按施工现场直接生产工人人数计算，停工、窝工的工日一般按不多于3个月的实际停工天数计算，停工超过3个月时，超过部分由承发包双方另行协商。误工费结算标准是什么1、受害人工资高于当地上一年度社会平均工资，且能提供个人所得税完税证明的，按...

17641737735：工程施工中停工误工费该如何计算?
单荣答：停工、窝工的工日单价按普通工日单价的70%计算综合价格;工日数按施工现场直接生产工人(包括机械操作人员，不包括管理人员)人数计算。建筑工程一般都不是有一家建筑单位独立完成的，一般都是由几家建筑单位共同完成，如果顺利完成，工程按期交公。如果，因为主观或者客观原因导致工程无法进行，那么，工程施工中...

17641737735：人工工日如何计算
单荣答：问题一：定额里人工工日怎么计算 举个挖土方的例子：假如定额工日是0.5工日/m3，人工单价是50元/工日，那么“定额人工工日X相应人工预算工日单价”就是0.5*50=25元/m3，说白了就是挖1m3土要25块钱的人工费 问题二：人工工日数怎么计算 用你即将完矗的工程总量除以你每个工人的日完成工作量的...

17641737735：如何计算窝工工日单价
单荣答：采用对比法计算，即：用正常的施工办法、同样的环境、投入同样的设备、投入同样的人力产生的功效（工程量）与上述相同的条件和窝工的施工现场产生的功效（工作量）；然后分别套上相应定额，计算出总价以致单价。